其他 | 2023年06月16日 | 阅读:223 | 评论:2
最高法院认为:
承包人主张发包人赔偿其窝工损失。
承包商为此提交了以下证据:项目联系表;2.承包商自制的员工收入保险和社会化人工成本统计表;3.工程联系单和机械设备租赁合同。
法院认为:
1.承包商提交的员工收入保险和社会化人工成本统计表均为其自行制作,未能提供支付相关费用的证据;
2.机械设备租赁合同不是原件,是扫描件,无法确认其真实性。
3.承包人主张承包人1号机组竣工时间因发包人设备供应及土建施工延误等原因而延误,但承包人未能提供证据证明设备供应延误的具体天数、影响工期延误的具体天数及具体损失金额。
综上所述,因承包人未提供充分有效的证据,法院对其要求赔偿窝工损失971.13万元的诉讼请求不予支持。
案例索引:(2021)最高法1998号
相关文章
网友点评
八月长安果
2022-03-11 22:58:53 回复
包人设备供应及土建施工延误等原因而延误,但承包人未能提供证据证明设备供应延误的具体天数、影响工期延误的具体天数及具体损失金额。综上所述,因承包人未提供充分有效的证据,法院对其要求赔偿窝工
桀骜公子
2022-03-11 15:24:03 回复
最高法院认为:承包人主张发包人赔偿其窝工损失。承包商为此提交了以下证据:项目联系表;2.承包商自制的员工收入保险和社会化人工成本统计表;3.工程联系单和机械设备租赁合同。法院认为:1.承包商提交的
承诺只因一时兴起
2022-03-11 15:43:10 回复
自行制作,未能提供支付相关费用的证据;2.机械设备租赁合同不是原件,是扫描件,无法确认其真实性。3.承包人主张承包人1号机组竣工时间因发包人设备供应及土建施工延误等原因而延误,但承包人未能提供证据证明设备供应延误的具体天数、影响工期延误
吧唧一脸口水
2022-03-11 16:30:52 回复
最高法院认为:承包人主张发包人赔偿其窝工损失。承包商为此提交了以下证据:项目联系表;2.承包商自制的员工收入保险和社会化人工成本统计表;3.工程联系单和机械设备租赁合同。法院认为:1.承包商提交的员工收入保险和社会化人工成本统计表均为其自
猛虎戏蔷薇
2022-03-11 19:31:58 回复
险和社会化人工成本统计表均为其自行制作,未能提供支付相关费用的证据;2.机械设备租赁合同不是原件,是扫描件,无法确认其真实性。3.承包人主张承包人1号机组竣工时间因发包人设备供应及土建施工延误等原因而延误,
本文已有2位网友发表了点评 - 欢迎您
红际法律